Diese AGB gelten für alle Dienstleistungen und Produkte, die von Solar-E (vertreten durch Gottfried Matthias Beck) angeboten und erbracht werden. Dazu gehören Photovoltaikanlagen, Installationsservices und damit verbundene Beratungsleistungen.
Solar-E bietet folgende Dienstleistungen an:
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die im Angebot angegebenen Preise sind Brutto-Preise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer.
Ein Vertrag kommt zustande durch:
Mündlich vereinbarte Leistungen bedürfen der Bestätigung durch Solar-E in schriftlicher Form, um rechtliche Sicherheit zu bieten.
Die Preise werden im Angebot verbindlich festgehalten. Die Zahlung erfolgt gemäß den im Angebot vereinbarten Bedingungen:
Bei verspäteter Zahlung behalten wir uns vor, Verzugszinsen in Höhe der gesetzlich vorgesehenen Zinssätze zu erheben.
Liefertermine und Arbeitsstart-Termine sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart. Verspätungen entbinden den Kunden nicht von seinen Zahlungsverpflichtungen.
Verzögerungen durch höhere Gewalt, Wetter, oder behördliche Genehmigungsverfahren gehen nicht zu Lasten von Solar-E.
Nach Abschluss der Installation wird die Anlage gemeinsam mit dem Kunden überprüft und getestet. Mängel müssen spätestens 5 Arbeitstage nach Übergabe schriftlich angezeigt werden.
Gewährleistungsansprüche verfallen, wenn nicht fristgerecht Meldung erfolgt ist.
Gewährleistungsfrist: 24 Monate ab Übergabe der Anlage (für Material und Verarbeitung).
Haftung für Herstellermängel: Für Mängel von Komponenten (Panels, Wechselrichter, Montagesysteme) gelten die Herstellergarantien. Solar-E haftet nur für die Installationsqualität, nicht für Herstellerfehler.
Wartungs- und Servicearbeiten nach der Installation sind nicht in der Installationsleistung enthalten. Diese werden gesondert beauftragt und in Rechnung gestellt.
Wir empfehlen jährliche Wartungsarbeiten zur Sicherung der optimalen Leistung Ihrer Anlage.
Solar-E haftet für Schäden, die durch:
entstehen, nach Maßgabe der geltenden Gesetze (BGB, Handwerkerrecht).
Für Folgeschäden, Gewinnausfälle oder indirekte Schäden haften wir nicht, es sei denn, es liegt Vorsatz vor.
Der Kunde trägt die Verantwortung für die Versicherung der Photovoltaikanlage. Solar-E empfiehlt eine angemessene Gebäudeversicherung mit Photovoltaik-Deckung.
Nach Übergabe der Anlage können Services nicht ohne triftigen Grund storniert werden. Abgeschlossene Arbeiten werden in vollem Umfang in Rechnung gestellt.
Bei Rücktritt vor Beginn der Arbeiten können Kosten für bereits erbrachte Planungs- und Beratungsleistungen geltend gemacht werden.
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Stuttgart, Amtsgericht (HRA 724059).
Solar-E behält sich vor, diese AGB jederzeit zu ändern. Änderungen werden dem Kunden schriftlich mitgeteilt.
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise rechtswidrig sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
These Terms and Conditions apply to all services and products offered and provided by Solar-E (represented by Gottfried Matthias Beck). This includes photovoltaic systems, installation services, and related consulting services.
Solar-E offers the following services:
All offers are non-binding and free of obligation. The prices stated in the offer are gross prices and include statutory value added tax.
A contract is formed through:
Verbally agreed services must be confirmed by Solar-E in writing to provide legal certainty.
Prices are set out bindingly in the offer. Payment is made according to the terms agreed in the offer:
In case of late payment, we reserve the right to charge interest at the statutory rate.
Delivery dates and work start dates are non-binding unless expressly agreed in writing as binding. Delays do not release the customer from payment obligations.
Delays due to force majeure, weather, or government permits are not the responsibility of Solar-E.
Upon completion of installation, the system is inspected and tested jointly with the customer. Defects must be reported in writing within 5 working days of handover.
Warranty claims expire if timely notification is not given.
Warranty Period: 24 months from handover of the system (for materials and workmanship).
Liability for Manufacturing Defects: Manufacturing defects in components (panels, inverters, mounting systems) are covered by manufacturer warranties. Solar-E is only liable for installation quality, not for manufacturer defects.
Maintenance and service work after installation is not included in the installation service. These are commissioned separately and charged accordingly.
We recommend annual maintenance to ensure optimal performance of your system.
Solar-E is liable for damages caused by:
in accordance with applicable law (BGB, Craftsman's Code).
We are not liable for consequential damages, loss of profits, or indirect damages, unless willful misconduct is involved.
The customer is responsible for insuring the photovoltaic system. Solar-E recommends adequate building insurance with photovoltaic coverage.
After handover of the system, services cannot be cancelled without good cause. Completed work will be charged in full.
In case of withdrawal before commencement of work, costs for planning and consulting services already provided may be charged.
German law applies. The place of jurisdiction is Stuttgart, District Court (HRA 724059).
Solar-E reserves the right to change these Terms and Conditions at any time. Changes will be communicated to the customer in writing.
Should any provision of these Terms and Conditions be wholly or partly unlawful, the validity of the remaining provisions remains unaffected.